Bonifiche ordigni bellici
Tribunale di Roma, 3 febbraio 2026
D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99
D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99
D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00
Anomalo andamento dei lavori. In generale
Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari
Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera
CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione)
Bonifiche ordigni bellici
CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto)
CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera)
[A] Sulla tempestività e ammissibilità delle riserve apposte sul verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 154, co. 1 del d.p.r. 207/2010 ove l'appaltatore abbia precedentemente sottoscritto senza riserve il verbale di cui all'art. 106, co. 3 del d.p.r. 207/2010 afferente il permanere delle c... continua a leggere
2 luglio 2026 La Redazione
Tribunale di Roma, 2 maggio 2023
Sottoservizi e interferenze
Bonifiche ordigni bellici
D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00
CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione)
D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99
D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00
CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento)
Giurisdizione
Fallimento
[A] Sull'imputabilità alle parti contraenti di un contratto d'appalto pubblico della presenza di interferenze nell'area del cantiere nella vigenza del d. lgs. 163/2006. [B] Sull'onere della prova in tema di inadempimento di un'obbligazione. [C] Sulla legittimità della sospensione dei lavori in cas... continua a leggere
31 agosto 2023 La Redazione
Consiglio di Stato, Sezione V, 29 maggio 2000
Bonifiche ordigni bellici
Sul difetto di una espressa clausola del capitolato speciale che preveda le operazioni di “bonifica di ordigni bellici” e sulla sussistenza o meno di un onere di esecuzione da parte dell'impresa laddove risulti notorio che l'area fu oggetto di bombardame... continua a leggere
14 maggio 2009 La Redazione
T.A.R. Lazio Roma, Sezione III Ter, 26 marzo 2004
Bonifiche ordigni bellici
Sulle regole in ordine alla bonifica degli ordigni bellici anche dopo l'intervenuta abolizione dell'AFA-Dif... continua a leggere
14 maggio 2009 La Redazione